科教园2022年市政道路维修工程一标段招标公告

1. 招标条件

本招标项目科教园2022年市政道路维修工程一标段已由淮安经济技术开发区行政审批局文件淮管（发改）审发〔2022〕3号批准建设，项目业主为淮安经济技术开发区科教产业发展办公室，建设资金来自科教办财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况  

2.1.1建设地点：位于经开区科教园；

2.1.2建设规模：科教园2022年市政道路维修工程一标段，主要包括对路面损坏部位铣刨沥青面层、处理基层、摊铺沥青面层，恢复道路标识标线等（具体用地位置及面积以国土、规划部门依法核定的用地规模和建设内容为准）。

2.1.3合同估算价：约1200万元；

2.1.4工期要求：20日历天；

2.1.5 其他: 一个标段；

2.2招标内容：科教园2022年市政道路维修工程一标段施工，主要包括对路面损坏部位铣刨沥青面层、处理基层、摊铺沥青面层，恢复道路标识标线等，具体详见招标人提供的的设计图纸及相关技术资料、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准等。

2.3质量要求：合格

2.4特别提醒：由于本项目为加急维修项目，工期紧、任务重，请投标单位投标时慎重考虑。承包人在领取中标通知书3日内，提供施工进度计划给发包人和监理人，如实际进度与进度计划延误超过5 天的，视承包人违约，发包人有权单方立即解除合同，并追究承包人违约责任。因承包人原因造成工期延误和逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误在 5天及以内的，向发包人缴纳不少于人民币 100000 元/天的违约金；如工期延误影响发包人（或第三者）生产、经营、政府组织赛事活动的，承包人应向发包人缴纳不少于人民币 200万元的违约金，并由承包人再增加承担发包人赔偿发包人和第三者的违约金和影响发包人（或第三者）生产、经营、政府组织赛事活动造成的损失。

3. 投标人资格要求

3.1具有独立订立合同的能力。

3.2企业的资质类别和等级：市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.3项目负责人注册专业和资格等级：市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，并取得安全生产考核合格证书（B类），注册单位必须为投标申请单位；

3.4企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

3.5项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

b、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。

3.6投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的,或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及授标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧投标人近3年内有行贿犯罪行为记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

3.7被授权委托人及项目负责人必须是本单位正式员工，资格审查时项目负责人及被授权委托人需提供2021年7月1日以来任意连续6个月及以上由劳动部门出具的养老保险证明；提供被授权委托人和项目负责人的养老保险证明。

3.8自2020-3-1以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

3.9自2021-3-1以来，企业没有无正当理由放弃中标资格、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

3.10 自2021-12-1以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

3.11投标人未被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）网站中列入失信被执行人名单。

3.12投标单位拟派项目经理近3年（2019年3月1日之后）承担过合同金额不低于800万元人民币的市政道路施工或市政道路维修业绩（业绩证明材料需提供：中标通知书或直接发包登记表、施工合同、竣工验收证明，三者缺一不可；竣工验收证明必须经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方盖章齐全，否则不予认可；中标通知书或直接发包登记表必须经主管部门备案（对于有些区域，中标通知书不实行备案制的，投标单位除按招标文件要求提供相关资料外，还要提供政府官方网站项目业绩的中标人公告网页截图及网页链接，否则不予认可（政府性网站：如淮安市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网等建设工程官方指定网站；中国招标与采购网等非官方网站，不予认可）；时间以竣工验收时间为准）。

3.13本项目不接受联合体投标（非联合体即可）；

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为：2022年 3 月 4 日至2022年 3 月 14 日；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：淮安市公共资源交易网，平台登录地址为：http://www.hasggzy.com/epointweb；

4.3招标文件每套售价305元，售后不退。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为：2022年 3 月 15 日 14 时 30分

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

5.3本工程采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明详见招标文件。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。  

7. 评标方法

本次招标采用合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网和淮安市公共资源交易网上发布。

9.联系方式

招标人：淮安经济技术开发区科教产业发展办公室

联系人：高斌  联系电话:0517-83186967

联系地址：淮安市枚皋路19号　　

10.招标代理人联系地址及电话

   名称：宏信天德工程顾问有限公司

   联系人：沈靖  联系电话： 0517-89087508  18762085577

   联系地址：淮安经济技术开发区宏恒胜路11号

（此页无正文）

实施单位：（盖单位章）                        招标代理人：（盖单位章）

单位经办人（签名）：

部门负责人（签名）：

部门分管负责人（签名）：                      项目负责人：（签字）

单位负责人（签名）：

日  期：2022年3月4日               日  期：2022年3月4日