第一章 南通市通州区刘桥镇徐园村综合服务中心建设工程施工招标公告（资格后审）

1. 招标条件

本招标项目南通市通州区刘桥镇徐园村综合服务中心建设工程施工已由上级批准实施，项目备案证号：通行审投备〔2022〕116号，项目业主为南通市通州区刘桥镇徐园村村民委员会，建设资金为村自筹 。项目已具备招标条件，现对该项目的工程施工总承包单位进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：南通市通州区刘桥镇徐园村；

2.1.2建设规模：南通市通州区刘桥镇徐园村综合服务中心建设工程，建筑占地面积910.8平方米，计容建筑面积1651.34平方米，建筑为三层，总高度11.4米，建筑内容为土方、土建、安装等（具体详见工程量清单及图纸）。

2.1.3合同估算价：工程投资额约为人民币4195846.52元。最高限价4070000元。报价人应把所有风险考虑到报价中。

2.1.4工期要求：120日历天（以建设单位通知开竣工日期为准）。计划开工日期：2022年 7月 14 日，竣工日期：2022年11 月 11 日

2.2招标范围：南通市通州区刘桥镇徐园村综合服务中心建设工程施工图及工程量清单所含土方、土建、安装等。具体详见施工图纸及工程量清单。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备房屋建筑工程专业贰级注册建造师，同时需持有项目经理安全B证，且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（是指①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3.3拟任项目经理必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供拟任项目经理有效的劳动合同及2021年12月至2022年5月连续6个月在本单位缴纳养老保险证明。

3.4投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

？ 自 2019年 9 月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

？ 自2019年 9 月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

？ 自2019年 9 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

项目经理必须常驻施工现场，每周不少于四十小时；项目经理必须确保工期与质量，施工方造成工期延误，除没收工期保证金外，每延误一天，应赔偿业主损失费贰仟元。

3.5 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.6 投标期间没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的。

3.7 在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的。

3.8本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为： 2022年  6  月  28  日至2022年  7  月  11  日 9 时30 分；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）、南通市公共资源交易网（http://ggzyjy. nantong.gov.cn/）；

4.3招标文件每套售价250元，售后不退。

5. 投标保证金

投标保证金数额为：捌万元整。

6. 投标截止时间

6.1 投标截止时间为 ： 2022年  7  月 11   日9时30分。

6.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

7. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，评标入围方法为采用投标单位过多时随机抽取部分投标单位进行评审，随机抽取20家投标人进入后续评标程序，如不足20家，则全部进入资格审查。随机抽取未被抽中的其余投标单位不参与资格审查。资格评审标准详见招标文件第三章。

7、评标方法

本次招标采用合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）、南通市公共资源交易网（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/）网上发布。

9.特别提醒：

（1）本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件均不予接受。

（3）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

（4）本项目通州区公共资源交易中心不收进场交易费用。

10. 联系方式